RB 19:Zawarcie przez jednostkę zależną emitenta znaczącej umowy o roboty budowlane.
Firma: REINHOLD POLSKA ABSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| REINHOLD POLSKA AB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez jednostkę zależną emitenta znaczącej umowy o roboty budowlane. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Reinhold Polska AB (Emitent) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2008 roku spółka zależna od Emitenta - Reinhold Polska Project 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Inwestor) - zawarła umowę o roboty budowlane (Umowa) z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa (Wykonawca). Przedmiotem Umowy są wszystkie prace budowlane dotyczące budynku Centrum Biurowe Silesia Atrium zlokalizowanego w Katowicach przy al. Korfantego 138, których celem będzie generalny remont, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania. Niniejsza Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym wyrażenie zgody na treść Umowy przez bank finansujący (Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą ul. Rynek 9/11 50-950 Wrocław). Wyrażenie zgody banku finansującego zostanie potwierdzone odrębnym raportem. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w rozumieniu art. 632 KC) i wynosić będzie łączną kwotę 43.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych 00/100). Wynagrodzenie zostało obliczone na podstawie wyceny robót przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w uzależnieniu od procentowego zaawansowania robót. Wykonawca otrzyma od Inwestora zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości 15% wartości robót. Terminem rozpoczęcia robót jest 1 dzień od dnia wpływu zaliczki, o której mowa powyżej. Termin wykonania robót to 7 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót. Terminy wykonania robót w takim stopniu, aby umożlliwić najemcom Inwestora rozpoczęcie w budynku prac adaptacyjnych, zostały sprecyzowane w treści Umowy. Termin wykonania robót ulegnie przesunięciu m. in. w sytuacji żądania przez Inwestora od Wykonawcy wstrzymania wykonywania robót lub określonej ich części, a także gdy wykonywanie robót doznaje przeszkody z przyczyn leżących po stronie Inwestora lub w przypadku siły wyższej. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu robót Inwestor uprawniony jest do naliczania wobec Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. Maksymalną granicę wysokości kary umownej ustalono na 10% wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania robót w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do kwoty 10% wynagrodzenia. Wykonawca wykupi w towarzystwie ubezpieczeniowym polisę obejmującą ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy, w tym ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej od szkód spowodowanych nienależytym lub niezgodnym z Umową wykonaniem robót z sumą ubezpieczenia w wysokości 5.000.000,00 PLN na czas trwania robót (1.000.000,00 PLN w okresie 3 lat od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie). Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora z tytułu ustawowej rękojmi za wykonane roboty; ponadto Wykonawca udziela Inwestorowi dodatkowej gwarancji jakości wykonanych robót ważnej przez okres 3 lat od terminu wykonania robót. Inwestor może odstąpić od Umowy m. in. jeżeli: - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót - Wykonawca pozostaje w zwłoce o 30 dni w stosunku do harmonogramu robót Wykonawca może odstąpić od Umowy m. in. jeżeli: - Inwestor pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Inwestor nie uiszcza zaległej płatności w całości w terminie 10 dni od dnia otrzymania powyższego wezwania - wstrzymanie wykonywania robót na żądanie Inwestora trwa dłużej niż 60 dni Przedmiotowa Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość Umowy przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania Umowy kredytowej za umowę znaczącą. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-18 | Anders Lettström | Prezes Zarządu | |||
| 2008-12-18 | Sven Gösta Gustaffsson | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Reinhold
Cena akcji Reinhold w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Reinhold aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Reinhold.
